<source id="gfygp"></source> <ruby id="gfygp"></ruby><rp id="gfygp"></rp>
  •  
    中文      English
     
     
    世界軌道交通資訊網
    首頁 -> 招標信息 > 內容

    蘇州市軌道交通3號線滸墅關車輛段遠期預留停車列檢庫施工總承包項目

    2022-10-26 來源: 瀏覽次數:
    工程編號 公告發布日期
    招標聯系電話 招標聯系人
    工程概況
    工程名稱 蘇州市軌道交通3號線滸墅關車輛段遠期預留停車列檢庫施工總承包項目
    建設單位或招標代理
    工程類型 招標方式
    公告說明
    蘇州市軌道交通 3 號線滸墅關車輛段遠期預留停車列檢庫施工總承包項目 (項目名稱) 蘇州市軌道交通 3 號線滸墅關車輛段遠期預留停車列檢庫施工總承包項目 標段施工招標

    資格預審公告(代招標公告)

    1 .招標條件

    本招標項目 蘇州市軌道交通 3 號線滸墅關車輛段遠期預留停車列檢庫施工總承包項目 (項目名稱)已由 蘇州市發展和改革委員會 (項目審批、核準或備案機關名稱)以 關于蘇州市軌道交通 3 號線滸墅關車輛段遠期預留停車列檢庫項目工程可行性研究報告(含項目建議書)的批復(蘇發改重〔 2021 〕 18 號) (批文名稱及編號)批準建設,項目業主為 蘇州市軌道交通集團有限公司 ,招標人為 __ 蘇州市軌道交通集團有限公司 _ ,招標代理機構為 __ 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 __ 。項目已具備招標條件,現對該項目 蘇州市軌道交通 3 號線滸墅關車輛段遠期預留停車列檢庫施工總承包項目 ( 標段)的施工進行公開招標。 特邀請有興趣的潛在投標人(以下簡稱申請人)提出資格預審申請。

    2 .項目概況與招標范圍

    2.1 本次招標項目的建設地點: 蘇州市

    2.2 建設規模 :(工程特征、結構層次、建筑高度、道路寬度長度等) 3 號線滸墅關車輛段遠期預留停車列檢庫 1 座,位于已建成停車列檢庫東北側,占地面積約 4.6 公頃,設停車列檢 20 列位,每線 2 列位,建筑面積 14686 ㎡,長 281.9m ,寬 52.1m 。

    2.3 標段 劃分

    標段編號

    標段名稱

    招標范圍

    合同估算價

    (萬元)

    定額工期

    (日歷天)

    招標工期

    (日歷天)

    E3205010304039996001001

    蘇州市軌道交通 3 號線滸墅關車輛段遠期預留停車列檢庫施工總承包項目

    滸墅關車輛段遠期預留停車列檢庫區域場地平整、土建工程、裝飾裝修工程、機電安裝工程、軌道工程、供電工程、接觸網工程、通信工程、信號工程及配套附屬工程等。

    15506.24

    /

    473

    2.4 其他 :__ 計劃開工日期: 2022 年 12 月 15 日, 計劃竣工日期: 2024  3  31  __ 。

    3 .申請人資格要求

    3.1 資質 條件:投標人須具備 建筑工程施工總承包三級及以上 ( 資質),并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。

    3.2 業績要求:

    是否有此類要求: R 是□否

     投標人 R 項目負責人 承擔過類似工程;

    至少具有一個類似工程項目負責人(項目經理)或項目副經理業績。(此業績必須為項目負責人在投標單位的業績);

    類似工程指:國內城市軌道交通車輛段(必須含房建)或停車場(必須含房建)施工業績。

    R 類似工程認定標準:需提供合同及竣工 ( 或完工 ) 驗收資料的原件掃描件,如上述材料無法體現相關信息的,可增加提供業主證明材料加以佐證。

    3.3 項目負責人要求:

    投標人擬派項目負責人須具備 建筑工程一級注冊建造師證書(資格)和有效的建筑施工企業項目負責人安全生產知識考核合格證書(建筑施工企業項目負責人安全生產考核合格證書),且必須滿足下列條件:

    ( 1 )項目負責人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業。 (同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險或將本人執(職)業資格證書同時注冊在兩個及以上單位。)

    ( 2 )項目負責人是非變更后無在建工程,或項目負責人是變更后無在建工程(必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿 6 個月),或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項目負責人解鎖手續,或項目負責人有在建工程,但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發包或分期施工的情況且總的工程規模在項目負責人執業范圍之內。

    3.4 財務要求 : 。

    3.5 信譽 要求 : / 。

    3.6 其他要求 : ( 1 )具有獨立法人資格;( 2 )企業具備安全生產條件,并取得安全生產許可證;( 3 )投標人需提供有效期內的《蘇州市建筑業企業年度信用手冊》,無蘇州市建筑業企業年度信用手冊的外地建筑業企業進蘇承攬業務須按蘇住建建 [2018]14 文執行,需提供《外地進蘇建筑業企業信息登記書》;( 4 )本項目執行《關于在我省國有資金投資工程建設項目招標投標中應用建筑業企業資質動態監管結果有關要求的通知》(蘇建招辦〔 2022 〕 2 號)和《省住房城鄉建設廳關于建筑業企業資質動態監管不合格企業參加招投標相關事宜的復函》(蘇建函建管 [2019]233 號),投標人在資格預審申請文件遞交截止時間當日及投標文件遞交截止時間當日,建筑業企業資質動態監管結果均不處于不合格狀態;( 5 )根據《關于在公共資源交易領域的招標投標活動中建立對失信被執行人聯合懲戒的實施意見》(蘇信用辦( 2018 ) 23 號)文件,被列為聯合懲戒對象且在聯合懲戒期限內的;( 6 )根據《蘇州市軌道交通參建企業履約信用考核管理辦法(試行)》規定被拒絕投標的。

     本工程不接受最新年度蘇州市建筑業企業信用評定等級為 C 類及以下投標人參與投標。

    □近兩年內 (從截標之日起倒算) , 企業和擬派項目負責人沒有因串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉包、違法分包等違法行為受到建設等有關部門行政處罰的;

    □近一年內 (從截標之日起倒算) , 企業沒有無正當理由放棄中標資格(不含項目負責人多投多中后放棄)、不與招標人訂立合同、拒不提供履約擔保情形的;

    □近三個月內 (從截標之日起倒算) , 企業沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣(市、區)建設行政主管部門通報批評的;

     近五年內 (從截標之日起倒算) ,投標人或者擬派項目負責人在招標人之前的工程中沒有履約評價不合格的,履約評價不合格的名單如下:

    3.7 本次招標 不接受 聯合體投標。聯合體投標的應滿足下列要求: 。

    4 .資格預審方法

    本次資格預審采用 合格制 。

    是否對所有資審合格的投標申請人發放投標邀請書

    □是 R 

    當通過符合性、完整性審查的申請人少于 7 家,重發公告;當通過符合性、完整性審查的申請人等于 7 家,全部入圍;當通過符合性、完整性審查的申請人多于 7 家時,按照蘇住建建〔 2019 〕 50 號由招標人從中選擇 7 家投標申請人參與投標。

    5 .資格預審文件的獲取

    5.1 資格預審文件 獲取時間為: 2022 年 10 月 26 日 15 時 00 分 至 2022 年 11 月 1 日 17 時 00 分 ;

    5.2 資格預審文件 獲取方式:潛在申請人使用“ CA 數字證書”登錄“電子招標投標交易平臺”獲??;

    6 .資格預審申請文件的遞交

    6.1 遞交資格預審申請文件截止時間(申請截止時間,下同)為 2022  11  9 

    13  30 分。

    6.2 逾期提交的資格預審申請文件,招標人不予受理。

    7. 其它明確事項

    (一)本項目執行《關于在公共資源交易領域的招標投標活動中建立對失信被執行人聯合懲戒機制的實施意見》(蘇信用辦〔 2018  23 號)。投標人失信被執行人情況以  信用中國   www.creditchina.gov.cn )網站查詢結果為準。

    (二)根據蘇州市住房和城鄉建設局《市住房城鄉建設局關于優化營商環境加強建設工程招標投標監管的通知》(蘇住建建〔 2019  50 號),招標人在招標活動結束后將招投標過程中發現的失信行為上報監管部門。

    (三)本項目執行《蘇州市軌道交通參建企業履約信用考核管理辦法(試行)》(蘇軌集〔 2021  208 號)。

    (四)投標人近 3 年內有行賄犯罪行為且被記錄或近 1 年內有行賄不良行為且被記錄(以行賄人或受賄人的法院判決書認定,按首次公告發布之日推算,時間以判決書落款時間為準;行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋 [2016]9 號)第七條第一款規定金額的即行受限)的;法定代表人有行賄犯罪記錄且自記錄之日至首次公告發布之日未超過 5 年或有行賄不良行為記錄且自記錄之日至首次公告發布之日未超過 3 年(以行賄人或受賄人的法院判決書認定,時間以判決書落款時間為準;行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書認定中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋 [2016]9 號)第七條第一款規定金額的即行受限)的,一經發現,招標人將拒絕其投標或取消其中標資格。

    (五)對于有控股關系或者隸屬關系的單位不得同時申請本項目。一家單位(以集團公司為限)最多允許一個投標人參加本項目投標,如同一集團公司通過資審有多個投標人且均無意向退出 ,則該集團公司所有投標人資格預審均按不通過認定 。

    注:集團公司的界定:如為央企,指央企二級公司;如為其他企業,指一級公司。

    (六)重要告知:

    1 )本項目招標采用電子招投標模式(含資格預審和投標),投標申請人應當使用  招投標文件制作軟件  制作成完整的資格預審申請文件及投標文件,并上傳交易平臺,不接受書面遞交文件。請各投標人提前完成企業信息、業績和獎項(如有)等材料的錄入公示工作,以免影響后續資格預審及投標工作。

    2 )資格審查及定量評審中所涉及的類似業績和獎項(如有)將采取網上預公示的模式,各投標單位應先登錄投標人業績庫進行維護錄入,完成之后業績和獎項(如有)將發布到蘇州市公共資源交易平臺 / 蘇州市公共資源交易中心網站 - 交易信息 - 建設工程 - 軌交招標項目業績公示欄,各單位應對自行錄入公示業績的真實有效性、完整性進行負責,具體操作過程請查看附件操作手冊《  參與軌道交通項目投標  業績公示操作指南》( http://www.szzyjy.com.cn:8086/ztzl/028001/20190917/751c997a-fe8a-4358-a4f0-bbb7c01c9342.html )。

    3 )請投標人盡早根據招標公告要求完成資格審查及定量評審中所涉及的類似業績和獎項(如有)錄入及公示,業績和獎項(如有)公示時間不得少于 72 小時(以遞交資審文件截止時間進行反推)。因未按規定提前公示而引起的資格預審不合格等結果由投標人自行承擔。建議投標人業績公示后到蘇州市公共資源交易平臺外網公示頁面查看公示情況(是否顯示、內容是否齊全等),如有異常請及時聯系軟件公司處理。

    4 )投標人自行錄入的業績一經公示,不得自行刪除、修改、撤回,請投標人謹慎錄入公示業績內容,確保相關信息、附件全面真實有效、并能反映公告資格條件的所有內容。若已公示的業績需新增相關證明材料,請投標人向招標人提交書面申請【格式自擬,列明需增加或修改的內容,可編輯 WORD 檔及加蓋單位公章后彩色掃描發至公告中招標人郵箱】進行增錄。

    5 )投標人公示的業績如存在弄虛作假,相關情況將報建設主管部門認定,采用弄虛作假業績進行投標的項目一經查實取消其投標資格、中標資格,并報建設主管部門,可能承擔按照《招標投標法實施條例》第六十八條 [ 弄虛作假的責任 ] 予以處罰的風險。

    6 )投標人制作資格預審文件時,類似工程業績和獎項(如有)必須從企業業績庫中選擇(已預公示滿 72 小時的),業績和獎項(如有)認定以此為準。自行上傳的或未經公示的業績和獎項(如有)資審時不予認可。定量評審涉及的業績和獎項(如有)應全部放入資審文件中  其他資料  ,(匯總表中所填報的業績及獎項必須是已經在蘇州市公共資源交易平臺預公示滿 72 小時的,否則不予認可。業績及獎項等證明材料掃描件須與網上預公示的材料一致,不一致的,以資審文件中已預公示滿 72 小時的資料作為定量評審的依據。)。因未按規定提前預公示或放于其它位置而引起的資格預審不合格或定量評審不得分等結果由投標人自行承擔。

    7 )企業注冊問題、注冊后完善信息問題、登錄問題、 CA 相關問題等參見《常見問題及解答匯總》 http://szzyjy.fwzx.suzhou.gov.cn/Front/infodetail/?infoid=6f95c51f-7d81-4673-a454-e8eb9a4b64eb&categoryNum=006003 )。

    (七)特別提醒:供應商參與蘇州軌道交通項目均需在資源交易平臺供應商系統進行注冊,供應商僅需注冊一次。注冊方法:供應商進入“蘇州軌道交通”官網 - “招標信息” - “供應商注冊”( http://zzcg.sz-mtr.com/ ),按照提示進行注冊。具體操作詳見“幫助中心”《蘇州軌道交通資源交易平臺操作手冊 -- 供應商》。

    8 .發布公告的媒介

    本次資格預審公告同時在 蘇州市公共資源交易網“ http://www.szzyjy.com.cn:8086/ ”、蘇州軌道交通網“ http://www.sz-mtr.com  (發布公告的媒介名稱)上發布。

    9. 招標人信用承諾書

    本次招標項目招標人信用承諾詳見附件。

    10 .聯系方式

      人:蘇州市軌道交通集團有限公司 招標代理機構:江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司

     址:蘇州市干將西路 668 號軌道大廈  址:南京市建鄴區云龍山路 56 號大唐科技大廈 A  14 

     編:  編:

      人:謝澤華   人: 高寶英、周蕾

     話: 0512-69899100  話: 0512-65160650/18915418618/025-84795957

     真:  真:

    電子郵件: zhaobiaobu@sz-mtr.com 電子郵件: zhoulei@jocite.com

     址:  址:

    開戶銀行: 開戶銀行:

     號:  號:

    2022  10  26 

    相關文章

    ?! ☆}
     
     
     
    封面人物
    市場周刊
    2022(6-7合刊)
    出刊日期:2022(6-7合刊)
    出刊周期:每月
    總481期
    出刊日期:(2014 07 08)
    出刊周期:每周
     
     
     
     

    蘇州市軌道交通3號線滸墅關車輛段遠期預留停車列檢庫施工總承包項目

    工程編號 公告發布日期
    招標聯系電話 招標聯系人
    工程概況
    工程名稱 蘇州市軌道交通3號線滸墅關車輛段遠期預留停車列檢庫施工總承包項目
    建設單位或招標代理
    工程類型 招標方式
    公告說明

    蘇州市軌道交通 3 號線滸墅關車輛段遠期預留停車列檢庫施工總承包項目 (項目名稱) 蘇州市軌道交通 3 號線滸墅關車輛段遠期預留停車列檢庫施工總承包項目 標段施工招標

    資格預審公告(代招標公告)

    1 .招標條件

    本招標項目 蘇州市軌道交通 3 號線滸墅關車輛段遠期預留停車列檢庫施工總承包項目 (項目名稱)已由 蘇州市發展和改革委員會 (項目審批、核準或備案機關名稱)以 關于蘇州市軌道交通 3 號線滸墅關車輛段遠期預留停車列檢庫項目工程可行性研究報告(含項目建議書)的批復(蘇發改重〔 2021 〕 18 號) (批文名稱及編號)批準建設,項目業主為 蘇州市軌道交通集團有限公司 ,招標人為 __ 蘇州市軌道交通集團有限公司 _ ,招標代理機構為 __ 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 __ 。項目已具備招標條件,現對該項目 蘇州市軌道交通 3 號線滸墅關車輛段遠期預留停車列檢庫施工總承包項目 ( 標段)的施工進行公開招標。 特邀請有興趣的潛在投標人(以下簡稱申請人)提出資格預審申請。

    2 .項目概況與招標范圍

    2.1 本次招標項目的建設地點: 蘇州市

    2.2 建設規模 :(工程特征、結構層次、建筑高度、道路寬度長度等) 3 號線滸墅關車輛段遠期預留停車列檢庫 1 座,位于已建成停車列檢庫東北側,占地面積約 4.6 公頃,設停車列檢 20 列位,每線 2 列位,建筑面積 14686 ㎡,長 281.9m ,寬 52.1m 。

    2.3 標段 劃分

    標段編號

    標段名稱

    招標范圍

    合同估算價

    (萬元)

    定額工期

    (日歷天)

    招標工期

    (日歷天)

    E3205010304039996001001

    蘇州市軌道交通 3 號線滸墅關車輛段遠期預留停車列檢庫施工總承包項目

    滸墅關車輛段遠期預留停車列檢庫區域場地平整、土建工程、裝飾裝修工程、機電安裝工程、軌道工程、供電工程、接觸網工程、通信工程、信號工程及配套附屬工程等。

    15506.24

    /

    473

    2.4 其他 :__ 計劃開工日期: 2022 年 12 月 15 日, 計劃竣工日期: 2024  3  31  __ 。

    3 .申請人資格要求

    3.1 資質 條件:投標人須具備 建筑工程施工總承包三級及以上 ( 資質),并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。

    3.2 業績要求:

    是否有此類要求: R 是□否

     投標人 R 項目負責人 承擔過類似工程;

    至少具有一個類似工程項目負責人(項目經理)或項目副經理業績。(此業績必須為項目負責人在投標單位的業績);

    類似工程指:國內城市軌道交通車輛段(必須含房建)或停車場(必須含房建)施工業績。

    R 類似工程認定標準:需提供合同及竣工 ( 或完工 ) 驗收資料的原件掃描件,如上述材料無法體現相關信息的,可增加提供業主證明材料加以佐證。

    3.3 項目負責人要求:

    投標人擬派項目負責人須具備 建筑工程一級注冊建造師證書(資格)和有效的建筑施工企業項目負責人安全生產知識考核合格證書(建筑施工企業項目負責人安全生產考核合格證書),且必須滿足下列條件:

    ( 1 )項目負責人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業。 (同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險或將本人執(職)業資格證書同時注冊在兩個及以上單位。)

    ( 2 )項目負責人是非變更后無在建工程,或項目負責人是變更后無在建工程(必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿 6 個月),或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項目負責人解鎖手續,或項目負責人有在建工程,但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發包或分期施工的情況且總的工程規模在項目負責人執業范圍之內。

    3.4 財務要求 : 。

    3.5 信譽 要求 : / 。

    3.6 其他要求 : ( 1 )具有獨立法人資格;( 2 )企業具備安全生產條件,并取得安全生產許可證;( 3 )投標人需提供有效期內的《蘇州市建筑業企業年度信用手冊》,無蘇州市建筑業企業年度信用手冊的外地建筑業企業進蘇承攬業務須按蘇住建建 [2018]14 文執行,需提供《外地進蘇建筑業企業信息登記書》;( 4 )本項目執行《關于在我省國有資金投資工程建設項目招標投標中應用建筑業企業資質動態監管結果有關要求的通知》(蘇建招辦〔 2022 〕 2 號)和《省住房城鄉建設廳關于建筑業企業資質動態監管不合格企業參加招投標相關事宜的復函》(蘇建函建管 [2019]233 號),投標人在資格預審申請文件遞交截止時間當日及投標文件遞交截止時間當日,建筑業企業資質動態監管結果均不處于不合格狀態;( 5 )根據《關于在公共資源交易領域的招標投標活動中建立對失信被執行人聯合懲戒的實施意見》(蘇信用辦( 2018 ) 23 號)文件,被列為聯合懲戒對象且在聯合懲戒期限內的;( 6 )根據《蘇州市軌道交通參建企業履約信用考核管理辦法(試行)》規定被拒絕投標的。

     本工程不接受最新年度蘇州市建筑業企業信用評定等級為 C 類及以下投標人參與投標。

    □近兩年內 (從截標之日起倒算) , 企業和擬派項目負責人沒有因串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉包、違法分包等違法行為受到建設等有關部門行政處罰的;

    □近一年內 (從截標之日起倒算) , 企業沒有無正當理由放棄中標資格(不含項目負責人多投多中后放棄)、不與招標人訂立合同、拒不提供履約擔保情形的;

    □近三個月內 (從截標之日起倒算) , 企業沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣(市、區)建設行政主管部門通報批評的;

     近五年內 (從截標之日起倒算) ,投標人或者擬派項目負責人在招標人之前的工程中沒有履約評價不合格的,履約評價不合格的名單如下:

    3.7 本次招標 不接受 聯合體投標。聯合體投標的應滿足下列要求: 。

    4 .資格預審方法

    本次資格預審采用 合格制 。

    是否對所有資審合格的投標申請人發放投標邀請書

    □是 R 

    當通過符合性、完整性審查的申請人少于 7 家,重發公告;當通過符合性、完整性審查的申請人等于 7 家,全部入圍;當通過符合性、完整性審查的申請人多于 7 家時,按照蘇住建建〔 2019 〕 50 號由招標人從中選擇 7 家投標申請人參與投標。

    5 .資格預審文件的獲取

    5.1 資格預審文件 獲取時間為: 2022 年 10 月 26 日 15 時 00 分 至 2022 年 11 月 1 日 17 時 00 分 ;

    5.2 資格預審文件 獲取方式:潛在申請人使用“ CA 數字證書”登錄“電子招標投標交易平臺”獲??;

    6 .資格預審申請文件的遞交

    6.1 遞交資格預審申請文件截止時間(申請截止時間,下同)為 2022  11  9 

    13  30 分。

    6.2 逾期提交的資格預審申請文件,招標人不予受理。

    7. 其它明確事項

    (一)本項目執行《關于在公共資源交易領域的招標投標活動中建立對失信被執行人聯合懲戒機制的實施意見》(蘇信用辦〔 2018  23 號)。投標人失信被執行人情況以  信用中國   www.creditchina.gov.cn )網站查詢結果為準。

    (二)根據蘇州市住房和城鄉建設局《市住房城鄉建設局關于優化營商環境加強建設工程招標投標監管的通知》(蘇住建建〔 2019  50 號),招標人在招標活動結束后將招投標過程中發現的失信行為上報監管部門。

    (三)本項目執行《蘇州市軌道交通參建企業履約信用考核管理辦法(試行)》(蘇軌集〔 2021  208 號)。

    (四)投標人近 3 年內有行賄犯罪行為且被記錄或近 1 年內有行賄不良行為且被記錄(以行賄人或受賄人的法院判決書認定,按首次公告發布之日推算,時間以判決書落款時間為準;行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋 [2016]9 號)第七條第一款規定金額的即行受限)的;法定代表人有行賄犯罪記錄且自記錄之日至首次公告發布之日未超過 5 年或有行賄不良行為記錄且自記錄之日至首次公告發布之日未超過 3 年(以行賄人或受賄人的法院判決書認定,時間以判決書落款時間為準;行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書認定中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋 [2016]9 號)第七條第一款規定金額的即行受限)的,一經發現,招標人將拒絕其投標或取消其中標資格。

    (五)對于有控股關系或者隸屬關系的單位不得同時申請本項目。一家單位(以集團公司為限)最多允許一個投標人參加本項目投標,如同一集團公司通過資審有多個投標人且均無意向退出 ,則該集團公司所有投標人資格預審均按不通過認定 。

    注:集團公司的界定:如為央企,指央企二級公司;如為其他企業,指一級公司。

    (六)重要告知:

    1 )本項目招標采用電子招投標模式(含資格預審和投標),投標申請人應當使用  招投標文件制作軟件  制作成完整的資格預審申請文件及投標文件,并上傳交易平臺,不接受書面遞交文件。請各投標人提前完成企業信息、業績和獎項(如有)等材料的錄入公示工作,以免影響后續資格預審及投標工作。

    2 )資格審查及定量評審中所涉及的類似業績和獎項(如有)將采取網上預公示的模式,各投標單位應先登錄投標人業績庫進行維護錄入,完成之后業績和獎項(如有)將發布到蘇州市公共資源交易平臺 / 蘇州市公共資源交易中心網站 - 交易信息 - 建設工程 - 軌交招標項目業績公示欄,各單位應對自行錄入公示業績的真實有效性、完整性進行負責,具體操作過程請查看附件操作手冊《  參與軌道交通項目投標  業績公示操作指南》( http://www.szzyjy.com.cn:8086/ztzl/028001/20190917/751c997a-fe8a-4358-a4f0-bbb7c01c9342.html )。

    3 )請投標人盡早根據招標公告要求完成資格審查及定量評審中所涉及的類似業績和獎項(如有)錄入及公示,業績和獎項(如有)公示時間不得少于 72 小時(以遞交資審文件截止時間進行反推)。因未按規定提前公示而引起的資格預審不合格等結果由投標人自行承擔。建議投標人業績公示后到蘇州市公共資源交易平臺外網公示頁面查看公示情況(是否顯示、內容是否齊全等),如有異常請及時聯系軟件公司處理。

    4 )投標人自行錄入的業績一經公示,不得自行刪除、修改、撤回,請投標人謹慎錄入公示業績內容,確保相關信息、附件全面真實有效、并能反映公告資格條件的所有內容。若已公示的業績需新增相關證明材料,請投標人向招標人提交書面申請【格式自擬,列明需增加或修改的內容,可編輯 WORD 檔及加蓋單位公章后彩色掃描發至公告中招標人郵箱】進行增錄。

    5 )投標人公示的業績如存在弄虛作假,相關情況將報建設主管部門認定,采用弄虛作假業績進行投標的項目一經查實取消其投標資格、中標資格,并報建設主管部門,可能承擔按照《招標投標法實施條例》第六十八條 [ 弄虛作假的責任 ] 予以處罰的風險。

    6 )投標人制作資格預審文件時,類似工程業績和獎項(如有)必須從企業業績庫中選擇(已預公示滿 72 小時的),業績和獎項(如有)認定以此為準。自行上傳的或未經公示的業績和獎項(如有)資審時不予認可。定量評審涉及的業績和獎項(如有)應全部放入資審文件中  其他資料  ,(匯總表中所填報的業績及獎項必須是已經在蘇州市公共資源交易平臺預公示滿 72 小時的,否則不予認可。業績及獎項等證明材料掃描件須與網上預公示的材料一致,不一致的,以資審文件中已預公示滿 72 小時的資料作為定量評審的依據。)。因未按規定提前預公示或放于其它位置而引起的資格預審不合格或定量評審不得分等結果由投標人自行承擔。

    7 )企業注冊問題、注冊后完善信息問題、登錄問題、 CA 相關問題等參見《常見問題及解答匯總》 http://szzyjy.fwzx.suzhou.gov.cn/Front/infodetail/?infoid=6f95c51f-7d81-4673-a454-e8eb9a4b64eb&categoryNum=006003 )。

    (七)特別提醒:供應商參與蘇州軌道交通項目均需在資源交易平臺供應商系統進行注冊,供應商僅需注冊一次。注冊方法:供應商進入“蘇州軌道交通”官網 - “招標信息” - “供應商注冊”( http://zzcg.sz-mtr.com/ ),按照提示進行注冊。具體操作詳見“幫助中心”《蘇州軌道交通資源交易平臺操作手冊 -- 供應商》。

    8 .發布公告的媒介

    本次資格預審公告同時在 蘇州市公共資源交易網“ http://www.szzyjy.com.cn:8086/ ”、蘇州軌道交通網“ http://www.sz-mtr.com  (發布公告的媒介名稱)上發布。

    9. 招標人信用承諾書

    本次招標項目招標人信用承諾詳見附件。

    10 .聯系方式

      人:蘇州市軌道交通集團有限公司 招標代理機構:江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司

     址:蘇州市干將西路 668 號軌道大廈  址:南京市建鄴區云龍山路 56 號大唐科技大廈 A  14 

     編:  編:

      人:謝澤華   人: 高寶英、周蕾

     話: 0512-69899100  話: 0512-65160650/18915418618/025-84795957

     真:  真:

    電子郵件: zhaobiaobu@sz-mtr.com 電子郵件: zhoulei@jocite.com

     址:  址:

    開戶銀行: 開戶銀行:

     號:  號:

    2022  10  26 

    饥渴美女与公乱在线观看
    <source id="gfygp"></source> <ruby id="gfygp"></ruby><rp id="gfygp"></rp>